Демонтаж оборудования и станков на предприятиях и заводах. Договор на демонтаж и утилизацию оборудования

Демонтаж оборудования и станков на предприятиях и заводах

Промышленно-коммерческая группа компаний «ТЕХНОПРОЕКТ» выполняет работы по демонтажу оборудования и станков на предприятиях и заводах СПб и других городов с последующей утилизацией узлов и деталей, содержащих драгоценные металлы.

Морально устаревшее, непригодное для продолжения дальнейшей эксплуатации оборудование и электронику, после утверждения актов о списании, необходимо демонтировать. Изделия, содержащие драгоценные металлы, а это значительная часть электронных приборов, подлежат демонтажу с обязательным извлечением узлов и деталей, а также учету.

Как выполняется демонтаж?

Чаще всего наша компания выполняет демонтаж в рамках договора на утилизацию списываемых изделий или отходов, но возможно и заключение отдельного договора на демонтаж.

Изучение технического задания клиента

Перед началом работ наши специалисты изучают документацию, подготовленную клиентом. Это может быть тендерная документация, техническое задание, описи или другие материалы.

Выезд специалиста

Для ознакомления с условиями и территорий предприятия специалист выезжает на место и изучает возможности подъезда техники, ширину дверных и оконных проемов (в случае демонтажа крупных станков), само демонтируемое оборудование.

Заключение договора на демонтаж

Выполнение работ по демонтажу может проводится либо специальным подразделением учреждения, либо специализированной организацией, которая имеет необходимые разрешение. Наша компания имеет разрешение на выполнение работ по демонтажу приборов, оборудования и другой техники, так же, как и свидетельство пробирной палаты на работы с драгоценными металлами и лицензию по обращению с опасными отходами. Подробнее с документами вы можете ознакомится в разделе Лицензии и сертификаты. Все эти документы являются обязательными для подрядчика на определенных этапах работ.

В договоре указываются место проведения работ, стоимость демонтажа и утилизации, а также сроки выполнения контракта согласно с Законом о государственных закупках.

Демонтаж

Непосредственно демонтаж подразумевает снятие с места установки и разборку конструкции на составные части.

Демонтаж на объекте производится наши специалистами с привлечением необходимой техники, людских ресурсов и оборудования. Наши специалисты демонтировали уже не одну сотню единиц оборудования и техники, они имеют богатый опыт определения и извлечения деталей, содержащих золото, серебро, платину и другие драгоценные металлы. Это позволяет избежать значительных расхождений с данными паспортов на изделия при учете и оформлении документов по ликвидации и утилизации.

Демонтаж узлов и деталей оборудования может быть произведен как на территории предприятия-заказчика, так и на нашей территории. Наша компания обладает собственными производственными и складскими помещениями, что позволяет нам проводить демонтаж с извлечением деталей с содержанием золота, серебра, МПГ и других цветных металлов на своей территории. Это позволяет не только соблюсти все требования законодательства относительно хранения драгоценных металлов и изделий из них, но и ускорить освобождение площадей заказчика. Кроме того, ряд аппаратуры и станков содержит опасные для человека и окружающей среды вещества, которые при несоблюдении правил безопасности могут загрязнить помещения или угрожать безопасности людей, требуют особой осторожности при транспортировке и утилизации.

Большинство наших клиентов предпочитают проводит демонтаж узлов и деталей на нашей базе, поэтому кроме услуги непосредственного демонтажа, наша компания выполняет также работы по вывозу и утилизации.

После демонтажа драгоценные материалы, пригодные к дальнейшей переработке, передаются на аффинаж, черные и цветные металлы отправляются на переработку, а не перерабатываемые отходы на полигоны для утилизации в соответствии с классом опасности.

Окончательный расчет и оформление документации

По результатам демонтажа деталей и проведенного аффинажа предприятие получает паспорт-расчет, содержащий фактическое количество выделенных драгоценных металлов. На основании этих паспортов оформляется документация по учету драгоценных металлов, содержавшихся в технике и приборах.

Договор на утилизацию компьютерного оборудования, оргтехники и иного имущества

на утилизацию компьютерного оборудования, оргтехники и иного имущества

«___» _____________ 2012г.

___________________________________, в лице ________________________________, действующего на основании __________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и -Сервис», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», , действующего на основании доверенности № 29 от 01.01.2001г., с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги (далее – Услуги) по экспертизе технического состояния компьютерного и телекоммуникационного оборудования, оргтехники, климатического оборудования, бытовой техники и электроприборов, а также иного оборудования промышленного или бытового назначения (далее — Оборудование), а Заказчик обязуется принимать и оплачивать эти Услуги.

1.2. Исполнитель обязуется выполнить работы по демонтажу и оказать услуги, связанные с организацией и фактическим выполнением работ по утилизации принадлежащего Заказчику и утратившего потребительские свойства оборудования (далее по тексту: «техника»), а Заказчик обязуется оплатить эти работы и услуги в соответствии с условиями Договора.

1.3. В целях единообразного толкования терминов, используемых в настоящем Договоре, Стороны установили, что:

«демонтаж» — разукомплектование техники с целью сортировки отходов в соответствии с их физическими свойствами и агрегатным состоянием, особенностями последующего жизненного цикла, определения частей, подлежащих переработке и использованию в качестве вторичного сырья.

«утилизация» — размещение отходов путем обезвреживания и уничтожения, в соответствии с существующими технологиями и требованиями санитарно-эпидемиологических, ветеринарно-санитарных, экологических и иных норм и правил Российской Федерации и города Москвы, специализированными организациями.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Формировать и направлять Исполнителю заявки (задания) на выполнение работ (услуг) по экспертизе, по демонтажу и утилизации принадлежащей Заказчику и утратившей потребительские свойства техники.

2.1.2. Передать Исполнителю технику по Акту приема-передачи. Каждый Акт приема-передачи после подписания Сторонами становится неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.1.3. В порядке, установленном разделом 3 Договора, оплатить Исполнителю работы и услуги, включающие вывоз и транспортировку техники до места временного хранения, демонтаж и разукомплектование техники, сортировку отходов, организацию работ по переработке полученного вторичного сырья, а также работ по обезвреживанию и уничтожению отходов специализированными организациями в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических, ветеринарно-санитарных, экологических и иных норм и правил Российской Федерации и города Москвы.

2.1.4. Услуги по погрузке техники силами Исполнителя оплачиваются дополнительно из расчета 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек за машину.

2.1.5. Гарантировать, что впоследствии к Исполнителю не будет предъявлять материальных претензий, связанных с правами на утилизированную технику.

2.2. Исполнитель обязуется:

2.2.1. На основании представленных Заказчиком документов (инвентарные карточки, паспорта Оборудования, акты ввода в эксплуатацию и т. п.) и фактически предъявленного Оборудования произвести экспертизу технического состояния этого Оборудования и оформить результаты экспертизы соответствующими Актами.

2.2.2. На основании полученной от Заказчика заявки представить ему счет на оплату работ в соответствии с условиями, установленными разделом 3 настоящего Договора, в течение 5-ти рабочих дней с момента получения заявки.

2.2.3. В течение 5 (пяти) дней со дня поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя принять по Акту приема-передачи передаваемую Заказчиком технику и вывезти принятое оборудование на место временного хранения.

2.2.4. В срок не более 5 (Пяти) рабочих дней после получения техники произвести ее демонтаж (разукомплектование), выделение и сортировку отходов, пригодных к использованию в качестве вторичного сырья, и организовать переработку этих отходов на специализированных предприятиях и оформить результаты утилизации соответствующими Актами.

2.2.5. Организовать работы по размещению образовавшихся опасных отходов (I-IV классов опасности) путем их обезвреживания и уничтожения (захоронения) специализированными организациями в соответствии с существующими технологиями и требованиями санитарно-эпидемиологических, экологических и иных норм и правил.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость Услуг Исполнителя по проведению экспертизы определяется из расчета ___ (___) рублей 00 копеек за один объект экспертизы, включая НДС 18%.

3.2. Изменения указанной в п.3.1. расценки и (или) сроков выполнения работ (или одного из этих параметров) оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, которые становятся неотъемлемой частью настоящего Договора или по устной договорённости Сторон.

3.3. Цена предусмотренных настоящим Договором работ и услуг, связанных с вывозом и демонтажем техники и утилизацией образовавшихся отходов, определяется Протоколами согласования договорной цены, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора и именуемые Приложение (последующие приложения) к Договору.

3.4. Заказчик в срок не более 10 (Десяти) банковских дней со дня поступления счета от Исполнителя производит оплату работ и услуг, предусмотренных настоящим Договором, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.5. Днем исполнения обязанности по оплате работ Заказчиком является день поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.6. В срок не более 5 (пяти) дней после выполнения работ Исполнитель представляет Заказчику акт выполненных работ и счет-фактуру.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2012г.

4.2. При отсутствии письменного обращения одной из СТОРОН, сделанного не позднее, чем за 2 недели до истечения указанного в п.4.1. срока, о намерении расторжения настоящего Договора, Договор автоматически пролонгируется на очередной календарный год.

Читайте так же:  Hiksvor › Блог › Езда с транзитными номерами. Штраф езда на транзитах

5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному соглашению СТОРОН, при этом одна из Сторон должна уведомить другую в письменной форме о досрочном расторжении Договора.

5.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков и возмещения Заказчику цены работ и услуг согласно п. 3.1. и 3.3. настоящего Договора.

5.3. Дополнения и изменения условий настоящего Договора оформляются СТОРОНАМИ Соглашением СТОРОН. Подписанное СТОРОНАМИ Соглашение вступает в силу с даты, определенной в Соглашении, и является неотъемлемой частью настоящего Договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Исполнитель гарантирует Заказчику выполнение им обязательств по выполнению работ (услуг) по экспертизе, демонтажу и разукомплектованию техники, сортировке отходов, организацию работ по переработке, обезвреживанию и уничтожению отходов специализированными организациями в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических, экологических и иных норм и правил Российской Федерации и города Москвы.

6.2. Исполнитель с момента заключения настоящего Договора несет установленную законодательством ответственность за неисполнение им обязательств, установленных настоящим Договором.

6.3. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за несоблюдение/ненадлежащее соблюдение настоящего Договора в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.

6.4. СТОРОНА, подвергшаяся действию непреодолимой силы, должна немедленно по электронной почте, телефаксом или телеграммой уведомить другую СТОРОНУ о возникновении, виде и возможной продолжительности действия непреодолимой силы или же других обстоятельств, которые препятствуют исполнению обязательств по Договору. Если эта СТОРОНА своевременно не сообщит о наступлении вышеупомянутых обстоятельств, она лишается права ссылаться на них, если только сами эти обстоятельства не препятствовали посылке такого сообщения.

6.5. На время действия непреодолимой силы и других обстоятельств, которые освобождают от ответственности СТОРОНЫ, обязательства приостанавливаются, а срок исполнения продлевается на период, соответствующий сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для устранения его последствий.

6.6. СТОРОНЫ обязаны, насколько возможно быстрее, возобновить выполнение своих обязательств по данному Договору.

6.7. Если указанные обстоятельства не прекращаются в течение 2 (Двух) месяцев, любая из СТОРОН вправе предпринять меры по расторжению настоящего Договора. При этом Исполнитель вправе потребовать компенсацию в размере 30% от стоимости услуг, согласно п.настоящего Договора.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

7.1. Все разногласия и споры, которые возникнут в процессе выполнения условий настоящего Договора, СТОРОНЫ обязуются разрешать путем переговоров.

7.2. В случае, если переговоры не привели к урегулированию разногласий и разрешения спора, Стороны вправе предъявить претензию, а при неполучении ответа на нее, в течение 10 дней с даты получения ее другой СТОРОНОЙ, вправе предъявить исковые требования в Арбитражный суд города Москвы.

8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, СТОРОНЫ руководствуются законодательством и нормативными актами, устанавливающими требования в области обращения с отходами в Российской Федерации и городе Москве.

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из СТОРОН.

8.3. Все Приложения и Дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

Демонтаж и утилизация промышленного оборудования

Ежегодно крупными и мелкими предприятиями списывается огромное количество промышленного оборудования. Утилизация его должна проводиться должным образом, так как станки, конвейеры, прессы, поточные линии и другие аналогичные устройства имеют крупные габариты и изготовлены, как правило, из тяжелых металлов и токсичного пластика, функционируют с применением химических составов.

Как утилизировать промышленное оборудование

Любая производственная линия, независимо от ее мощности, состоит из оборудования крупных и средних габаритов, которое требует замены. Утилизировать промышленное оборудование самостоятельно предприятие, не имеющее соответствующей лицензии, не вправе. Подобные действия являются нарушением законодательства РФ и влекут за собой наказание в виде крупного штрафа.

Утилизация промышленного оборудования проходит в несколько этапов:

  • списание технических устройств и станков,
  • отключение и демонтаж с соблюдением правил безопасности,
  • вывоз за пределы предприятия, в пункты разбора,
  • разбор и классификация отходов,
  • составление актов с указанием места захоронения,
  • регистрация документации в регулирующих органах,
  • вывоз отходов и их захоронение.
  • Компания «Промпереработка» оказывает полный спектр услуг по утилизации промышленного оборудования любого типа и мощности. Мы готовы взять на себя выполнение всех этапов, включая оформление нормативных документов, фиксацию всех действий в надзорных и экологических госорганах, демонтаж и вывоз оборудования.

    Наши преимущества

    Перед подписанием договора об оказании услуги по утилизации промышленного оборудования наши специалисты выезжают на предприятие, определяют перечень необходимых работ, формируют бригаду. Стоимость услуг определяется до начала работ и уже не меняется. Оплата происходит после завершения утилизации оборудования. Заказчик получает полный пакет документов, составляют которые опытные юристы, лично отслеживая каждый этап работ.

    Как осуществляется процедура утилизации компьютеров и оргтехники?

    1. Заказчик подготавливает перечень техники на утилизацию. В перечне должны содержаться наименования технических средств, марка/модель (по возможности), инвентарный/заводской номера (по возможности).

    2. Заказчик, при помощи электронной почты, ознакамливает Переработчика с перечнем техники на утилизацию. Переработчик оценивает стоимость утилизации данной техники, после чего сообщает данную информацию Заказчику.

    3. Стороны согласовывают и подписывают договор. В зависимости от объёма партии техники, а также от формы собственности организации Заказчика, Заказчик производит частичную, либо полную предоплату. В ряде случаев предоплата не обязательна.

    4. Переработчик вывозит списанную технику из помещений Заказчика и производит транспортировку на свое производство.

    5. Переработчик производит полную разукомлектацию (разборку) списанной техники с выделением и сортировкой:
    — лома цветных металлов,
    — лома черных металлов,
    — плат, содержащих драгоценные металлы,
    — отходов, непригодных для вторичного использования и подлежащих обезвреживанию и уничтожению.

    6. Переработчик осуществляет передачу образовавшегося вторсырья на специализированные предприятия для дальнейшей переработки. Образовавшиеся отходы, непригодные для вторичного использования, Переработчик передает на специализированные предприятия для обезвреживания и уничтожения в соответствии с природоохранным Законодательством РФ.

    Все предприятия, входящие в Научно-Техническое Объединение «Центр утилизации оргтехники и оборудования», обладают всеми необходимыми разрешительными документами и лицензиями, необходимыми для осуществления данной деятельности.

    7. После выполнения работ по утилизации, Переработчик предоставляет Заказчику Акт об утилизации, Паспорт по извлеченным драгметаллам, а также стандартные бухгалтерские документы (акт выполненных работ, счет, счет-фактуру, копии лицензий).

    Как правило, весь цикл работ от заключения договора до выдачи закрывающих документов занимает 1-2 недели.

    Позвоните по телефону (499) 504-98-45 и наши специалисты проконсультируют Вас по оставшимся вопросам, а также примут заявку на утилизацию списанной техники.

    Заключив договор с НТО «Центр утилизации оргтехники и оборудования» на утилизацию офисной техники, ваша организация может быть уверена в том, что техника будет переработана надлежащим образом, а ваша бухгалтерия получит все документы, необходимые для правильного оформления списания основных средств.

    Арбитражный суд Самарской области

    О суде

    Проект государственного контракта по утилизации списанного и пришедшего в негодность оборудования.

    Проект государственного контракта по утилизации списанного и пришедшего в негодность оборудования.

    ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

    на выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд

    г. Самара «» 2009г.

    Арбитражный суд Самарской области, именуемый в дальнейшем Государственный заказчик, от имени и в интересах Российской Федерации в соответствии с Федеральным конституционным законом «Об арбитражных судах в Российской Федерации» от 28 апреля 1995 г. №1-ФКЗ в лице Председателя Арбитражного суда Новикова Н.А., с одной стороны,

    и ___________________ именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице__________________ действующего на основании Устава, с другой стороны,

    с соблюдением требований Федерального закона от 21 июля 2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и иного законодательства Российской Федерации,

    на основании результатов размещения государственного заказа путем проведения запроса ценовых котировок согласно протоколу №ФХ- /09-0-0 от _________ 2009 г.

    заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

    1. Предмет государственного контракта

    1.1. Исполнитель обязуется выполнять работы по утилизации списанного и пришедшего в негодность оборудования (технических средств) в течении 10 дней и не позднее 1 августа 2009 года в соответствии с перечнем услуг и работ Заказчика, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их по тарифному плану (Приложение 2).

    1.2 Работы по утилизации списанных технических средств включает, вывоз своим транспортом, погрузку и разгрузку, складирование списанных технических средств, а также другие работы в соответствии с Уставом Исполнителя, Свидетельством о постановке на специальный учет.

    1.3 Списанные технические средства из-за полного износа не могут быть отремонтированы и использованы. Списанные технические средства не содержат, согласно технической документации узлов и комплектующих изделий с грифами секретности, а также радиоактивных, взрывчатых и токсичных веществ.

    1.4 Количество драгоценных металлов в технических средствах в сопровождающей технической документации не определено.

    1.5 Работа считается выполненной по завершении утилизации и подписания акта сдачи-приемки.

    2. Сумма контракта и условия платежа

    2.1.Общая сумма Контракта составляет -125000ублей 00 копеек (Сто двадцать пять тысяч рублей 00 копеек), и включает в себя НДС, другие необходимые налоги, погрузку и разгрузку, вывоз техники своим транспортом с территории Заказчика по адресу г. Самара,ул.Авроры 148. приемке, складированию, демонтажу списанных технических средств с последующей утилизацией, обращением и размещением отходов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иными возможными расходами включенными Исполнителем в цену предоставляемых услуг.

    2.2. Аванс- 30% от цены контракта на основании счета поставщика, оставшиеся 70% — по факту поставки по представлении заказчику акта сдачи приемки и счета-фактуры.

    2.3. Оплата товара производится по безналичному расчету в российских рублях в течение 3-х банковских дней с момента представления счета.

    3. Обязательства сторон

    3.1. Заказчик имеет право:

    В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой исполнителем, не

    вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

    3.1.2. Отказаться от исполнения государственного контракта в любое время до сдачи ему результатов работы уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения государственного контракта.

    3.2. Исполнитель обязан:

    3.2.1. Выполнить все работы в полном объеме.

    3.2.2. Согласовывать с Заказчиком заключение договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему государственному контракту и обеспечивать контроль за ходом выполняемых и работ.

    3.3. Заказчик обязан:

    3.3.1. Оплатить выполненные Исполнителем работы в размерах и в сроки, установленные настоящим государственным контрактом.

    4. Порядок сдачи и приемки работ

    4.1. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ.

    4.2. Сдача результатов работ Исполнителем и приемки его Заказчиком производится в соответствии с гражданским законодательством и оформляется актом выполненных работ, подписываемым обеими Сторонами, с указанием недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их устранения.

    4.3. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта сдачи­ приемки или акта устранения недостатка.

    5. Ответственность сторон

    5.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

    5.2. В случае просрочки Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

    5.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Государственный заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика.

    5.4. Уплата неустойки не освобождает Сторону, нарушившую Контракт, от исполнения обязательств.

    5.5. Если просрочка выполнения работ превысит один месяц, то Государственный заказчик вправе расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке, без возмещения Исполнителю каких-либо расходов или убытков, вызванных таким расторжением настоящего Контракта.

    5.6. Государственный заказчик также вправе расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

    5.6.1. в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Исполнителем на этапе размещения государственного заказа, указанного в Преамбуле настоящего Контракта;

    5.6.2. в случае установления факта проведения ликвидации Подрядчика или проведения в отношении него процедуры банкротства;

    5.6.3.в случае установления факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

    5.6.4. если у Исполнителя имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Исполнителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

    5.7. Настоящий Контракт может быть досрочно расторгнут одной из Сторон, если другая Сторона существенно нарушает свои обязательства по настоящему Контракту.

    6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

    6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, и которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. Данные обязательства подтверждаются справкой компетентного органа исполнительной власти.

    6.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

    6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

    6.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

    7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

    7.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

    7.2. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему государственному Контракту решаются в судебном порядке. До передачи спора на разрешение в судебном порядке, Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

    7.3. К отношениям Сторон по настоящему Контракту и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

    8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

    8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания и действует до 31 декабря 2009 года.

    8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

    8.3. Подрядчик представляет по запросу Государственного заказчика, в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

    8.4. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала.

    8.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

    8.6. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

    9. Местонахождение и банковские реквизиты сторон.

    Исполнитель:

    Государственный заказчик :

    Арбитражный суд Самарской области, юридический адрес:

    443045, г . Самара, ул. Авроры 148,

    УФК по Самарской области(4200 Арбитражный суд Самарской области)

    р/с 40105810400000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области, г. Самара, БИК 043601001.

    Договор на демонтаж и утилизацию оборудования

    Обязательно ли утилизировать списанные основные средства (например, компьютеры, бытовую технику, мебель)? Если да, какими документами оформлять?

    Нормативными документами не установлен конкретный перечень материальных ценностей, которые подлежат обязательной утилизации. В каждом случае при списании имущества необходимо руководствоваться положениями законодательства.

    Как правило, почти во всех системных блоках, мониторах, в составе комплектующих деталей, изделий технического назначения, бытовых приборов, инструментов, оборудования, материалов в небольшом количестве присутствуют драгоценные металлы.

    Согласно п. 1.1 ст. 20 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ лом и отходы драгоценных металлов подлежат сбору во всех организациях, в которых они образуются. Собранные лом и отходы необходимо учитывать. Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности утверждены постановлением Правительства РФ от 28.09.2000 № 731.

    Кроме того, в списываемом имуществе могут содержаться вредные для жизни и здоровья человека вещества (например, ртуть, свинец и т.д.). В зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду такое имущество может быть отнесено к одному из классов опасных отходов (ст. 1, 4.1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ). Обезвреживание и размещение отходов I–IV классов опасности выполняются организациями с лицензией на осуществление этой деятельности.

    Учреждение может самостоятельно определить наличие вредных веществ и класс опасности отходов. Если в штате нет специалиста, который способен дать заключение о наличии или отсутствии в списанном имуществе вредных веществ и отнесении отходов к классу опасности, для утилизации имущества целесообразно привлечь специализированную организацию.

    При списании мебели учреждение может руководствоваться Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, утв. постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 (далее – Правила № 1156).

    На основании п. 2 Правил № 1156 мебель относится к крупногабаритным твердым коммунальным отходам, вывоз которых обеспечивается региональным оператором (в т.ч. по заявкам потребителей) либо самостоятельно потребителями путем доставки крупногабаритных отходов на площадку для их складирования (п. 12 Правил № 1156).

    Порядок утилизации имущества должен быть определен в рамках учетной политики учреждения с учетом норм законодательства. В числе прочего он может включать:

  • перечень материальных ценностей, которые подлежат утилизации;
  • способы утилизации (самостоятельно или с привлечением специализированной организации);
  • сроки утилизации;
  • порядок вывоза отходов после утилизации объектов основных средств и т.п.
  • В соответствии с пп. 51, 52 инструкции, утв. приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н (далее – Инструкция № 157н), выбытие объекта основных средств отражается в бухгалтерском учете по завершению мероприятий (разборки, демонтажа, уничтожения, утилизации и т.п.), предусмотренных при принятии решения о списании объекта.

    Вместе с тем пунктом 335 Инструкции № 157н прямо предусмотрено, что до момента утилизации, уничтожения имущество, в отношении которого принято решение о списании (прекращении эксплуатации), следует учитывать на счете 02 «Материальные ценности, принятые на хранение».

    Это означает, что объект основных средств, списанный с балансового учета при принятии соответствующего решения, должен учитываться на счете 02, пока не будут проведены мероприятия (в т.ч. утилизация), предусмотренные актом о списании.

    Таким образом, факт выбытия с балансового учета объекта основных средств и факт реализации мероприятий по утилизации (уничтожению) выбывшего объекта – два разных события хозяйственной жизни, которые происходят после утверждения решения о списании.

    Следовательно, в соответствующем разделе акта о списании должны быть отражены мероприятия, предусматривающие дальнейшую судьбу списываемых объектов. Факт реализации этих мероприятий необходимо подтвердить первичными документами.

    Унифицированной формы первичного учетного документа, подтверждающего факт утилизации объектов нефинансовых активов, нет. В соответствии с п. 6 Инструкции № 157н учреждение вправе локальными нормативными актами утверждать формы первичных (сводных) учетных документов для отражения хозяйственных операций, по которым законодательством не установлены обязательные формы документов.

    Утвержденные учреждением формы документов должны содержать обязательные реквизиты, предусмотренные ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, п. 25 федерального стандарта «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора», утв. приказом Минфина России от 31.12.2016 № 256н, п. 7 Инструкции № 157н.

    Таким образом, учреждению целесообразно самостоятельно разработать формы первичных документов, которые оно будет применять при утилизации или уничтожении нефинансовых активов своими силами, а также с привлечением сторонних организаций. Указанные документы позволят подтвердить факты утилизации или уничтожения имущества в ходе проверок в случае возникновения спорных ситуаций.

    Если в акте о списании отражено, что имущество должно быть утилизировано или уничтожено, факты проведения таких работ могут быть подтверждены:

  • актами об утилизации или уничтожении имущества, подготовленными с учетом требований учредителя или положений учетной политики учреждения;
  • актами о передаче имущества на утилизацию или уничтожение, оформленными к договору со специализированной организацией.
  • Если профильной комиссией учреждения в акте о списании объектов основных средств отметка о ликвидации (уничтожении) не проставляется, составлять акт об уничтожении (ликвидации, утилизации) необязательно.

    Акт демонтажа оборудования

    Акт демонтажа оборудования оформляется после выполнения соответствующих работ. Со временем любое оборудование устаревает, теряет свои эксплуатационные качества, нуждается в замене. К демонтажу можно приступать только после процесса списания или принятия решения о замене существующего оборудования на новое.

    Демонтаж – не менее ответственный процесс, чем установка. Для того чтобы его произвести, организация привлекает специалистов с достаточным опытом. Заключается договор о том, какие услуги и в каком объеме осуществляется. А акт демонтажа оборудования подписывается уже после того, как все работы закончены.

    Он является гарантией того, что у заказчика нет претензий к исполнителю. Заказчик расписывается в том, что прописанные в тексте документа работы произведены в полном объеме.

    Помимо прочего, отдельные узлы и другие элементы демонтированного оборудования могут быть еще пригодны к использованию. Иногда в них содержатся детали, выполненные из драгоценных металлов. Поэтому демонтаж обязательно должен быть документально подтвержден, учтены все важные нюансы.

    Требования к заполнению

    Установленного единого бланка этого документа нет. Однако он составляется исходя из общепринятых рекомендаций и норм. Требования к его заполнению логичны, а именно:

  • Акт должен содержать наименования и реквизиты всех заинтересованных лиц. Если фигурируют организации, то как минимум должны быть их названия.
  • Должны содержаться реквизиты сторон, адреса, телефоны, другие контактные данные. Если акт является приложением к какому-либо договору (и есть ссылка на него), в котором все это подробно прописано, то реквизитов не требуется.
  • Список оборудования с идентификационными номерами, которое демонтируется. Чем подробнее здесь прописывается информация, тем меньше будет недоразумений.
  • Какие детали считаются пригодными для дальнейшего использования, а какие подлежат утилизации.
  • Документ должен содержать подписи и печати лиц и организаций, которые осуществляли демонтаж. Не помешают также автографы тех сотрудников, которые несут материальную ответственность за оборудование.
  • Составные части

    Прилагаемые образец и бланк акта демонтажа оборудования соответствуют всем установленным в законе требованиям. По этой причине, используя их, можно быть уверенным в том, что никакая принципиально важная информация не окажется забытой. Для заполнения акта в большинстве случаев будет достаточно одной страницы. Акт состоит из:

  • Верхней части, шапки.
  • Основной части.
  • Заключения в виде реквизитов сторон и подписей.
Читайте так же:  Кто может применять ЕНВД в 2020 году. Требования при работе на енвд

К шапке относится непосредственно название с номером акта. Последний понадобится для нанесения отметки в специальном журнале регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования. Он ведется в организациях, которые на этом специализируются. Также в верхней части указывается город подписания и дата.

Основная часть акта демонтажа оборудования формулируется в относительно свободной форме. В прилагаемом бланке документа содержатся:

  • Ссылка на договор, к которому прилагается акт. Предполагается, что в договоре подробно описано, кто, когда и на каких условиях осуществляет демонтаж.
  • Какая организация произвела демонтаж, ее наименование.
  • Адрес помещения, в котором устанавливалось оборудование.
  • Сведения о том, что оборудование после демонтажа было вывезено той же организацией.
  • Какое оборудование было демонтировано. В приведенном бланке для перечисления этих данных используется таблица, но можно расположить их и списком. Указывается название, серийный номер, количество.
  • Отметка о том, что с момента составления акта компания, которая произвела демонтаж и вывоз, принимает на себя ответственность за сохранность перечисленного оборудования.
  • В завершении акта следует заполнить фактические реквизиты сторон, поставить подписи ответственных лиц и печати организаций (при наличии).

    При составлении акта как с одной, так и с другой стороны может находиться организация или частное лицо. Если первый вариант, то указываются адрес, телефон, ИНН, КПП, номер расчетного счета организации. Если в акте прописываются данные частного лица, то нужны паспортные данные и адрес прописки.

    Количество экземпляров

    Акт демонтажа оборудования должен заполняться минимум в двух экземплярах, так как в нем фигурируют несколько сторон. Один экземпляр акта остается у заказчика и служит первичным документом при начислении оплаты за выполненные работы и другие бухгалтерские операции.

    Важно! Второй экземпляр забирает исполнитель. Эта бумага становится его гарантом отсутствия претензий со стороны заказчика. Ведь, подписывая эту бумагу, клиент соглашается с фактом наличия демонтажа минимум на удовлетворительном уровне. При обращении в судебные инстанции акт может послужить веским доказательством в пользу исполнителя.

    Читайте так же:  Приказ 283 минтранса. Приказ 283 минтранса

    Если остаются ТМЦ

    При демонтаже оборудования могут оставаться пригодные для использования узлы, отдельные элементы конструкции. Утилизировать их было бы нерационально. В этом случае, для того чтобы зафиксировать факт перехода этих отдельных частей в основные средства организации и разрешить их дальнейшее использование, созывается комиссия.

    Созванное собрание сотрудников с должной квалификацией составляет акт М-35 об оприходовании материальных ценностей полученных при разборе и демонтаже. Таким способом можно документально оформить произведенные действия.

    Списание

    Согласно Приказу Минфина №26н от 30 марта 2001 года, если оборудование больше не может использоваться, то его стоимость списывают с бухгалтерского учета организации.

    Демонтировать его могут до списания с балансового учета. Важно в документах проставить датировку таким образом, чтобы списание производилось позже или в один день с демонтажем.

    Словом, акт демонтажа оборудования – важный документ первичной отчетности, который помогает документально оформить факт разборки того или иного объекта.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес электронной почты не будет опубликован.